СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2007 г. № 104
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ
НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ
УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
На основании Федерального закона
от 21.06.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" Совет депутатов Солецкого городского поселения решил:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
примерную форму
муниципального контракта.
2. Признать утратившими силу решение
Совета депутатов Солецкого городского поселения от 14.06.2006 № 45 "Об утверждении Положения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд" и решение Совета депутатов Солецкого городского поселения от 18.06.2007 № 96 "О внесении изменений в Положение о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд".
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Солецкая газета".
Глава городского поселения
В.Н.ЧАНИНА
Утверждено
решением
Совета депутатов
Солецкого городского поселения
от 26.09.2007 № 104
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ,
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, и разработано в целях эффективного использования средств бюджета и внебюджетных источников финансирования, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении заказов, развития добросовестной конкуренции, совершенствования деятельности органов местного самоуправления в сфере размещения заказов, обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. Настоящее Положение применяется в случаях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее - муниципальный заказ), за исключением случаев, если такие товары, работы, услуги поставляются, выполняются, оказываются на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке.
Федеральный закон
от 25.09.1997 № 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" утратил силу с 1 января 2009 года
в связи с принятием Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
1.2. Формирование и размещение муниципальных заказов осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О финансовых основах
местного самоуправления в Российской Федерации", "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Уставом
Солецкого городского поселения, настоящим Положением.
2. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия: муниципальные нужды - обеспечиваемые за счет средств бюджета Солецкого городского поселения и внебюджетных источников финансирования потребности Солецкого городского поселения в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) областными законами, функций и полномочий заказчиков;
3.1. Услуга считается оказанной с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг или акта устранения недостатков (в случае их обнаружения).
3.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ (претензию).
3.3. В случае несоответствия результатов оказания услуг/выполненных работ Техническому заданию Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их исправления. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах контрактной цены.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются надлежащим образом (своевременно, в полном объеме и в установленном порядке) исполнять предусмотренные настоящим контрактом обязательства.
4.2. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг, соответствующее действующим ГОСТам и лицензиям, в течение всего срока исполнения контракта.
4.3. Исполнитель обязуется произвести монтаж, предоставить техническое и гарантийное обслуживание (пункт вписывается при необходимости).
4.4. Исполнитель вправе требовать оплаты по настоящему контракту в случае исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.
4.5. Заказчик вправе проверять представленную Исполнителем информацию об оказываемых услугах без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные при оказании услуг/выполнении работ по его вине. Срок устранения недостатков устанавливается в течение 5 дней с момента их обнаружения.
5.3. Заказчик в случае необоснованной просрочки исполнения своих обязательств по контракту уплачивает неустойку (штраф, пеню) в размере предусмотренной действующим законодательством начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.
5.5. Исполнитель ни полностью, ни частично не вправе передавать (уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящему контракту.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1
обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему контракту, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в десятидневный срок со дня наступления этих обязательств.
6.3. Заказчик вправе приостановить (отказаться от исполнения) контракт в случае изменения бюджетных обязательств, определенных статьями 228
и 231
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
7. Срок действия и условия расторжения контракта
7.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 20___ г. включительно.
7.2. Если в процессе оказания услуг выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшей реализации контракта, каждая из Сторон вправе внести предложение о приостановке действия настоящего контракта. После внесения предложения о приостановке действия настоящего контракта Заказчик и Исполнитель обязаны в ________ -дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении действия настоящего контракта, изменении условий или расторжении контракта.
7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством
Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий контракт составлен в _______ -х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.2. Условия настоящего контракта не могут быть изменены в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
8.3. Все споры по настоящему контракту при невозможности их разрешения путем переговоров подлежат разрешению в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон
Заказчик Поставщик
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
подпись (расшифровка подписи) подпись (расшифровка подписи)